竖井工程施工合同要写明什么

法律咨询顾问

4006436560

咨询我 已解答 31379 个法律咨询 >

甲方：_________
　　乙方：_________
　　双方经充分协商，达成如下协议：
　　第一条　总则
　　
一、井位
　　
1.钻井施工地点：_________；
　　
2.地形图：_________；
　　
3.井位设计图：_________；
　　
4.地层构造图：_________.
　　
二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。
　　
三、井别：_________.
　　
四、钻井口数：_________.
　　
五、井深结构：_________.
　　
六、质量：
　　
1.井身质量合格率_________，
　　
2.固井质量合格率_________.
　　
七、价格
　　
1.调整井单价_________元／米，合计金额_________元
　　
2.开发井单价_________元／米，合计金额_________元
　　第二条　工程期限本合同钻井工程自_________年_________月_________日开钻至_________年_________月_________日全部钻完。在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；
　　
一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
　　
二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；
　　
三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。
　　第三条　钻前准备
　　
一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。
　　
二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层平面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。
　　
三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。
　　第四条　工程款结算
　　
一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。
　　
二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_________日内按工程费用总额_________元的百分之_________一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。
　　第五条　施工与设计变更
　　
一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。
　　
二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；
　　
1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。
　　
2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。
　　
3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。
　　
三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。
　　
四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。
　　
五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。
　　第六条　完井验收、结算与保修
　　
一、乙方在完井前_________日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。
　　
二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。
　　
三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。
　　
四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时_________元计算。
　　
五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。
　　
六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。
　　第七条　奖励、惩罚与仲裁
　　
一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的_________‰给乙方奖励。
　　
二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。
　　
三、合同纠纷的解决方式。
　　第八条　工伤事故
　　乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。
　　第九条　附则
　　
一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。
　　
二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。
　　第十条　合同附件（略）
　　
一、钻井施工图纸；
　　
二、地形图；
　　
三、井位设计图；
　　
四、地层构造图；
　　
五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件_________份。
　　甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________
　　负责人（签字）：_________　　　　　　　负责人（签字）：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

法律咨询顾问

4006436560

咨询我 已解答 31379 个法律咨询 >

甲方：＿＿＿＿＿＿＿
　　乙方：＿＿＿＿＿＿＿
　　双方经充分协商，达成如下协议：
　　第一条　总则
第
一、井位
　　１．钻井施工地点：＿＿＿＿省＿＿＿＿市＿＿＿＿县＿＿＿＿乡
　　２．地形图
　　３．井位设计图
　　４．地层构造图
第
二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。
　　第
三、井别：
　　第
四、钻井口数：
　　第
五、井深结构：
　　第
六、质量：
　　１．井身质量合格率
　　２．固井质量合格率
　　第
七、价格
　　１．调整井单价＿＿＿元／米，合计金额＿＿＿＿＿万元
　　２．开发井单价＿＿＿元／米，合计金额＿＿＿＿＿万元
第二条　工程期限
本合同钻井工程自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开钻至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日全部钻完。
在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；第
一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；第
二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；第
三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。
第三条　钻前准备第
一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。
第
二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层平面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。
第
三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。
第四条　工程款结算第
一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。
第
二、本合同自签订生效之日起，甲方应在＿＿＿＿日内按工程费用总额＿＿＿＿元的百分之＿＿＿＿一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。
第五条　施工与设计变更第
一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。
第
二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；
１．钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。
　　２．钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。
　　３．甲方未尽协助义务给乙方造成损失。
第
三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。
第
四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。
第
五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。
乙方因此增加的费用由甲方负担。
第六条　完井验收、结算与保修第
一、乙方在完井前＿＿＿＿日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。
第
二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。
第
三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。
第
四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。
需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时＿＿＿元计算。
第
五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。
第
六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。
第七条　奖励、惩罚与仲裁第
一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的＿＿＿＿‰给乙方奖励。
第
二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。
第
三、合同纠纷的解决方式。
第八条　工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。
在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。
第九条　附则第
一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。
第
二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。
第十条　合同附件（略）
第
一、钻井施工图纸；第
二、地形图；第
三、井位设计图；第
四、地层构造图；第
五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件＿＿＿＿份。
第十一条　其它条款
甲方（签字、盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
乙方（签字、盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法律咨询顾问

4006436560

咨询我 已解答 31379 个法律咨询 >

施工合同主要的范本是：
1、中华人民共和国建设部、工商行政管理局一九九九年十二月二十四日印发的《建设工程施工合同（示
范文本）（GF-1999-0201）;
2、住房城乡建设部、 工商总局2013年04月03日印发的《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201
）》;并规定本合同自2013年7月1日起执行，原《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）同
时废止。
施工合同（GF-1999-0201中有关材料的部分主要有两种约定：
其通用条款第27和28条：
2
7、发包人供应材料和设备
2
8、承包人采购材料设备
施工合同（GF-2013-0201）中有关材料的部分也有两种约定：
其通用条款第8.1和8.2条：
8.1发包人供应材料与工程设备
8.2承包人采购材料与工程设备
因此，对于材料方面，一是发包人供应，又称为甲供材，二是承包人采购。
对于甲供材，一般是价格已确定，此部分价格，甲方会予以扣除，
因此，在建设工程监理规范（GB/T50319—2013），B.0.11 工程款支付报审表，其中就有
（数字是自己虚拟的）
1、施工单位应得款为：1000元
2. 本期应扣款为： 100元（扣除甲供材价格)
3. 本期应付款为： 900元
承包人采购的材料价格有高有低。但应付款仍为1000元。
施工合同中无说明就地取材的材料部分,建设单位有权扣除就地取材的材料款吗?
就地取材的材料可以理解为：
1、之前剩余的材料;
2、自然资源，如在工地现场就有沙子、石子、石块等，不需要额外购买;
3、采购地点为本地的供给单位，择优选择。
对于第一种，当然不会重复付款（无论是甲供材还是承包人采购);
对于第二种，对于此部分，没有采购，何来的采购材料款，但其它款项，比如人工费、措施费等应予以拨
付。
对于第三种，属于承包人采购。但有的工地会采取： 若合同既未约定由承包人采购，也未约定由发包人
采购的材料，或在工程进展时，由发包人，承包人、审计、监理等到各方共同考察确定，并在考察确定厂
家、规格、型号、价格等后进行各方签章认可。此时甲方不应扣除材料款。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
PS：
工程用砂就地取材需要审批吗?
来源：“中国国土资源报”
接线专家翟国徽
中国土地矿产法律事务中心
问:某工程施工单位在施工过程中，拟就地采挖砂、石、土用于工程建设。请问，这种情况下还需要到国土资源部门办理采矿权审批登记手续吗?
答:砂、石、土属于非金属矿产资源，按照我国《矿产资源法》有关规定，开采矿产资源，必须依法申请、经批准取得采矿权，并办理登记。一般情况下，采挖砂、石、土必须到国土资源主管部门办理采矿权审批登记手续。
为工程建设需要就地采挖砂、石、土，可以减少异地开采，有利于保护环境。为鼓励建设单位充分利用矿产资源，根据《国土资源部关于开山凿石、采挖砂、石、土等矿产资源适用法律问题的复函》(国土资函〔1998〕190号)的规定，建设单位因工程施工而动用砂、石、土，但不将其投入流通领域以获取矿产品营利为目的，或就地采挖砂、石、土用于公益性建设的，不办理采矿许可证，不缴纳资源补偿费。
同时，为防止建设施工单位以工程建设为由，随意采挖砂、石、土资源，《国土资源部关于解释工程施工采挖砂、石、土矿产资源有关问题的复函》(国土资函〔1999〕404号)中，对以上190号复函提到的“因工程施工”和“就地”做出了进一步明确:“‘因工程施工’和‘就地’是指在工程建设项目批准占地范围内，因工程需要动用或采挖砂、石、土用于本工程建设。”
就此问题，有关司法解释也予以明确。《最高人民法院行政审判庭关于在已取得土地使用权的范围内开采砂石是否需办理矿产开采许可证问题的答复》(〔2006〕行他字第15号)规定，建设单位因工程施工而在批准用地的范围内采挖砂、石、土，用于工程建设的，无须办理矿产开采许可证及缴纳资源补偿费。
因此，在建设工程施工中，为工程施工本身需要就地采挖砂、石、土用于工程建设的，无须办理采矿权审批登记手续。但需要指出的是，建设单位在占地范围内采挖砂、石、土进行销售或用于其他工程建设项目的，或在工程建设项目批准占地范围外采挖砂、石、土的，必须依法办理采矿登记手续并缴纳矿产资源补偿费。