装饰装饰工程合同范本

1、首先写明甲方与乙方信息。2、概述：甲、乙双方方为共同承包建设_工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议。。3、说明具体事项：项目概况及合作条件工程管理责任及分工等。4、结尾：双方签字盖章生效。

甲方：_________乙方：_________甲方将_________工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方讨论认可，达成如下协议：一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、甲方责任：1、甲方负责办理施工项目各种手续。2、负责乙方施工的各种机械设备。3、帮助解决工程上的疑难问题。4、督促乙方搞好安全。5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。四、乙方责任：1、完成业主与建设方签订的施工合同。2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。3、负责工地上的资金支配权。4、负责工地上的机械设备管理与维修。五、核算：本公司各工地单独核算、亏盈自负，建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。六、资金与帐务管理各工地上交总价款的配合费_________，属公司行政管理人员的工资费用。七、缴款时间：各工地不管建设方欠款中国，必须分两次收完，主体实付一半，初验前必须付清。八、工程验收：乙方必须注意工程质量、安全，作到百年大计，质量第一的原则，服从甲方行政管理，接受甲方对质量、安全的监督检查。九、资料：乙方房屋竣工后，必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。十、本协议一式四份，双方各2份。甲方(签章)：_________　　　　　　　　乙方(签章)：__________________年____月____日　　　　　　　　_________年____月___。

根据你的问题解答如下, 服装加工合同范本甲方： (定作方)乙方： (承揽方)经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，就甲方向乙方定作服饰的相关事宜，达成本合同。服装名称 款式 面料名称 计量单位 单价 金额 备注二、面料、辅料质量标准和要求三、服装款式特点和制作要求四、服饰质量标准和验收方法五、量体时间本合同生效之日起 天内，在约定的时间内乙方派人到甲方进行量体。六、配套及包装要求七、结算方式和付款期限八、交货期限、地点、方式乙方应当在量体完成之后 天内交货。交货地点为甲方办公地点。运费由乙方承担。如果甲方对乙方提交的服饰在数量、质量、款式等方面有异议，应当在收到该等服饰之日起15天内提出。乙方应当在10天之内作出答复并提出解决办法。十、违约责任1、甲方逾期付款，应当根据本合同总金额，按日万分之三的比例支付违约金。2、乙方逾期交货，应当根据本合同总金额，按日万分之三的比例支付违约金。3、因甲方原因致使乙方不能按约定时间完成量体工作，乙方的交货时间顺延。十一、未尽事宜，双方协商解决。如因本合同履行发生争议，双方均可向提讼。十二、本合同一式 份，各方各执 份，双方签字或盖章后生效。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日

根据你的问题解答如下, 我做过国外某运动品牌的零售特许加盟协议，现将主要条款（中英文）罗列如下，供你参考。如需更多帮助，可随时联系我。1.定义2.销售区域及商店数量3.商标权的授权使用4.产品5.存货控制6.商店管理7.零售商行为守则8.价格及价款支付9.产品退回10.激励政策11.知识产权12.保密条款13.所有权及风险的转移14.保险15.违约与合同解除16.不可抗力17.协议期限18.其他条款

合同有无约定，建议带协议找律师当面咨询。

根据你的问题解答如下, 低压配电工程承包合同范本怎么写 编号： 本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十 一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 十 二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 十 三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。 十 四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。 十 五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。 十 六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。 十 七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 十 八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。 十 九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 二 十、不可抗力：因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。 二 十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。 二 十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。 二 十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： 1、《协议条款》; 2、《合同条件》; 3、洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书; 4、招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5、工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸; 6、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求; 7、构成合同一部分的其它文件。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。 二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。 三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。 四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。 五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。 第四条图纸 一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数)，向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。 二、甲方不能按 第四条 第一款约定提供图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。 三、甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。 四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。 五、乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按 第七条 第二款约定处理。 六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表，酌情按第四条 第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。 第二章双方一般责任 第五条甲方代表 一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责： 甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方。甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。 3.甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行约其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。 二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。 三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。 第六条乙方代表 一、乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责： 1.乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 2.乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用。 二、乙方代表易人，应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。 第七条甲方工作 一、甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作： 1、办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2、将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至《协议条款》约定地点，并保证施工期间的需要。 3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路、通讯线路需要的协议。 6、将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。 7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。 8、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 9、按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。 10、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。 二、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。 三、甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。 第八条乙方工作 一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求，完成以下工作： 1、在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。 2、按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。 3、按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。 4、按《协议条款》约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。 5、采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担，因乙方责任造成的罚款除外。 6、已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《协议条款》约定负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出，在《协议条款》中约定。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任。 7、按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 8、保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。 二、乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。 第三章施工组织设计和工期 第九条进度计划 一、甲方在缔结合同后3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料、设备计划”、“提供土建工程计划”等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和《协议条款》的约定编制“施工组织设计”(或施工方案)、“施工综合进度计划”，在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约提供其应提供的资料，按第七条第二款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”，按 第八条第二款处理。 二、甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”同意与否，应在《协议条款》约定的期限内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”为合同文件，应共同遵循。 三、乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施，由甲方承担特殊施工技术措施费。 第十条延期开工 一、乙方应按《协议条款》约定和“施工综合进度计划”确定的开工日期、开工条件开始施施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。 甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。 二、乙方延期开工未按 第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。 三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方承担乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。 第十一条暂停施工 一、甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。 二、甲方代表未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的，按第七条第二款约定处理。 三、暂停施工出于非乙方原因，由甲方承担经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。 第十二条工期延误 一、对以下情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。 1、工程量变化或设计变更; 2、.一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 3、合同中约定的或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况。 二、乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告，甲方代表在乙方提出报告3天内予以批准或提出修改意见，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。 三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方承担乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。 承包资格条件

合同，还有录音，欠款人也承认这笔钱，就是不给，怎么办，起诉解决

卖方：_______________(简称甲方) 身份证号码：_____________________ 　　买方：_______________(简称乙方) 身份证号码：_____________________ 　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 　　第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。 　　第二条 上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币 __________元整，作为购房定金。 　　第三条 付款时间与办法： 　　1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付 　　首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人 　　民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在 　　缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。 　　2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支 　　付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款 　　人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。 　　第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。 　　第五条 税费分担 甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。 　　第六条 违约责任 甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

您好，关于工程合同转让协议范本怎么写的问题解答：发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：　　　　　　　　　　　 　　　　 。2.工程地点：　　　　　　　　　　　　 　　　 。3.工程立项批准文号：　　　　　　　　　 　　 。4.资金来源：　　　　　　　　　　　　　　 　 。5.工程内容：　　　　　　　　　　　　　　 　 。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。6.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：　　　　　年　　　月　　　日。计划竣工日期：　　　　　年　　　月　　　日。工期总日历天数：　　　　　天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合　　　　　　　　　　　　　　　　　标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写) (￥ 元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写) (￥ 元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写) (￥ 元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写) (￥ 元);(4)暂列金额：人民币(大写) (￥ 元)。2.合同价格形式：　　　 　 　。五、项目经理承包人项目经理：　　　 　 　。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于 年 月 日签订。十、签订地点本合同在 签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自 生效。十三、合同份数本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。发包人： (公章) 承包人： (公章)法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：(签字) (签字)组织机构代码：　 　　 组织机构代码：地 址： 　　　　　　 　 地 址：邮政编码： 　　　　　 　 邮政编码：法定代表人：　 　 法定代表人：委托代理人：　　 委托代理人：电 话：　　　　　　　 　 电 话：传 真：　　　　　　 　　 传 真：电子信箱： 电子信箱：开户银行：　　　　　　 开户银行：账 号：　　　　　 账 号：

一、审查发包人与承包人履约情况1、对发包方主要应了解两方面内容：① 主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准？是否列入投资计划？规划、设计是否得到批准？是否进行了招标等。② 履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、对承包方主要了解的内容有：① 资质情况； ② 施工能力； ③ 社会信誉； ④ 财务情况承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标，应认真分析和判断。二、履约管理之工期(一) 工期和施工进度1、实际开工日期的认定① 承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等；② 承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期；③ 若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。2、竣工日期的认定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规[1] 定认定方法：① 双方确认的日期为竣工日期；② 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送）；③ 承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；④ 未经过竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。(二) 几种影响工期的因素1、施工许可证：① 如未取得且未施工，以取得施工许可证之日作为开工日期；② 但如未取得且已经施工，则一般以施工开始日为开工日期。2、拖欠工程款拖欠工程款且导致停工或缓慢施工，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。3、设计变更① 设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；② 设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。4、图纸延误① 设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；② 设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。5、增加工程量① 设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；② 设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。6、质量鉴定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条　建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。① 鉴定合格，顺延工期；② 鉴定不合格，视情况而定。7、建设单位的其他原因如：指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行；建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等；隐蔽工程在隐蔽前，施工企业发出检查通知，建设单位未及时检查等。① 设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；② 设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。8、一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时9、发生不可抗力事件无法预见、不可避免并不能克服，一旦发生，要积极采取措施，阻止和预防扩大损失，要及时按照合同约定的程序和时限报告。三、工程签证与索赔1、工程签证① 可以直接作为结算凭据。如进行合同审价，审价部门对签证不作另行审查；如引起诉讼，该诉讼的性质属于权属确定的返还之诉。② 是施工过程中的例行工作，一般不依赖于其它证据。是双方对施工实际变化的相互确认，只要签字即视为认可，不必对具体的调整内容再行审查。2、工程索赔程序《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）有关索赔的程序为：发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可以按照以下规定索赔：① 有正当索赔理由，且有有关证据；② 索赔事件发生后28（14）天内，向发包人提出索赔意向通知（注意工期索赔的具体天数及其理由（施工关键线路和程序）；③ 发出索赔意向通知后28（14）天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；④ 发包人在接到索赔通知后28（14）天内给予批准，或要求承包人进一步补充证据和理由，发包人在28日内未予答复，视为批准索赔。若索赔事件持续发生，施工单位应持续索赔；索赔事件消失后，应综合进行索赔。四、项目章和公章的风险1、内部公章管理、使用规范化公章的印文要备案，适用要规范。项目章的使用相对风险更大，项目章的印文没有备案，一旦让法院看到你的项目章管理混乱，也就是不具备“排他性”，则不具备鉴定的意义。如果鉴定不具备参考价值，如果还有其他证据链印证，很可能被判决承担责任。如果管理规范，具备排他性，如果公章鉴定下来确认不是公司备案的公章印文，那这个案件其他的证据链尚不足以让法庭采用高度盖然性的原则判决公司承担责任。2、建立严格的印章使用制度特别是项目章的使用和管理方面，更需要注意，需要规范使用范围、使用权限和失效时间。因为项目章不用的工商备案，公司承担的风险更大。所以，内部要加强管理，明确权限和范围、对使用情况进行登记。

定作人（甲方）： ＿＿＿＿＿＿＿＿　 　 　 　 　 　 　 　 　 合同编号： ＿＿＿＿＿＿＿＿　承揽人（乙方）： 广州市房地产测绘所　 　 　 　 　 　 　 签订地点： 广州市豪贤路 １９ ３号 ４楼　 　承揽人测绘资质等级： 　 　 甲　 级　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 签订时间： 　 　 　 　 　 年　 　 　 　 月 　 　 　 　 日　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》 和有关法律法规， 经双方协商一致签订本合同。 　　 　 　 　 第一条　 　 测绘范围（包括测区地点、 面积、 测区地理位置等）： 　 　１． 测绘项目名称： 　２． 测区地点： 　３． 建设用地规划许可证文号： 　４ ． 建设用地面积： 　　第二条　 　 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）： 　１．　 征地勘界测量： 控制点引点、 测定界桩位置、 标定用地界线。 　２．《土地勘测定界技术报告书》 包括： 土地分类面积计算、 土地分类范围略图、 土地分类面积表等。 　　第三条　 　 执行技术标准： 　序号　标准名称　标准代号/文件号　标准　等级　１　《建设项目用地勘测定界技术规程》（国家土地管理局）　　部颁　２　《城镇地籍调查规程》 　Ｔ Ｄ １００１－ ９ ３　部颁　３　《土地利用现状调查技术规程》（全国农业区划委员会）　　部颁　４ 　《关于印发试行＜ 土地分类＞ 的通知》 （ 国土资源部）　国土资发（2001）255 号　部颁　５　《地籍图图式》 　Ｃ Ｈ ５００３－ ９ ４ 　部颁　６　《１： ５００、 １： １０００、 １： ２０００地形图图式》 　Ｇ Ｂ ／ Ｔ ７ ９ ２９ － １９ ９ ５　 国标　７ 　《广东省城镇地籍调查测量实施细则》（广东省国土厅）　粤国土（地籍） 字〔１９ ９ ９ 〕 ６１号　省颁　８　《广州市 １： ５００全解析法数字化地籍测量技术设计书》　　　　其他技术要求： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　 第 页 共 6 页 3 　　 　 　 　 第四条　 　 测绘项目费　１ ． 取费依据： 《测绘工程产品价格》 （国测财字［ ２００２］３号） 和《测绘工程产品困难类别细则》 。 　２　 ． 取费标准： 　１：５００　 　 Ｉ级　 　 　 ２２７ ５２７ ．１１元／ ｋ ｍ２　ＩＩ级　 　 ２８４ ２６４ ．５０元／ ｋ ｍ２　　 　 　 　 　 　 　 ＩＩＩ级　 ３７ ２１９ ６．７ ６元／ ｋ ｍ２　１：１０００　 Ｉ级　 　 　 ２０４ ７ ３３．６２元／ ｋ ｍ２　ＩＩ级　 　 ２５５３６７ ．６３元／ ｋ ｍ２　　 　 　 　 　 　 　 ＩＩＩ级　 ３２８１６６．４ ４元／ ｋ ｍ２　地籍测绘费　１：２０００　 Ｉ级　 　 　 １８２０３７ ．４ ８元／ ｋ ｍ２　ＩＩ级　 　 ２２７ １４ ２．７ ９元／ ｋ ｍ２　　 　 　 　 　 　 　 ＩＩＩ级　 ２９ ２２２３．７ ７元／ ｋ ｍ２　建设用地拨地　定桩测量　每宗（４个桩） ２５９ ４ ．３２元　　３．　 测绘项目费用支付日期和方式：　⑴　 　 甲方应在本合同签订之日， 按照以下计费方式支付乙方测绘项目预付款和定金。 项目完成后， 定金应当抵作价款或者收回。 　①　 测绘项目预付款： 建设用地规划许可证的用地面积　 × 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 元／ ｍ２　 　× 　 ３０　 ％＝　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 元； 　②　 定金： 建设用地规划许可证的用地面积× 　 　 　 　 　 　 　 元／ ｍ２　× ５　 ％　 ＝　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 元； 　③　 预付测绘项目费用（测绘项目预付款与定金之和） 合计： 人民币　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 元。 　⑵　 　 乙方自项目完工之日起＿＿＿＿日内， 根据勘测项目情况和乙方实际工作量核计实际测绘项目费用。 自测绘成果验收合格之日起＿＿＿＿日内， 甲方应一次性向乙方结清测绘项目余款， 并领取测绘成果报告书。 　　第五条　测绘项目完成工期　 　 １． 乙方自收到甲方预付测绘项目费用的时间视为测绘工期开始。 　２．　 全部测绘成果应于＿＿＿＿年＿＿＿＿月 ＿＿＿＿日前提交给甲方。 　３．　 由于甲方原因或不可抗力或其他非乙方原因造成乙方无法按约定时间提交测绘成果 第 页 共 6 页 4 的， 乙方向甲方提交测绘成果的时间顺延。 　　第六条　 　 提交测绘成果　１ ． 自测绘项目费用全部结清之日起＿＿＿日内， 乙方根据合同约定的要求向甲方交付全部测绘成果。 　２　 ．　 乙方向甲方交付约定的测绘成果＿＿＿份。 甲方如需增加测绘成果份数， 需另行向乙方支付每份工本费＿＿＿＿元。 　　第七条　 　 甲方的义务　１ ． 甲方应向乙方提交有关资料。 　２ ． 提供给乙方的全部资料及文件必须真实、 合法、 有效、 完整、 准确， 并承担由这些资料、 文件引起的全部责任。 　３ ． 应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作， 并对乙方进场人员的工作、 生活提供必要的条件。 　　 　 　 　 ４ ． 进行测量时必须由熟悉情况的权利人或其代理人带测， 并按要求在乙方测量人员的数据记录手簿上签名确认实地测量情况。 　 ５ ． 甲方应按约定支付测绘项目费用。 ６ ． 允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。 　　第八条　 　 乙方的义务　　 　 　 　 １ ． 乙方收到甲方的有关资料之日起　 　 　 　 日内， 对有关资料进行校对， 资料不符合要求的应当要求甲方补正资料； 甲方提供的资料不符合要求的， 乙方有权不接受测绘委托。 　　 　 　 　 ２ ． 负责组织测绘队伍进场作业。 　３ ． 乙方应当根据合同约定的要求确保测绘项目如期完成。 　４ ． 乙方向甲方提供按本合同约定的技术标准和技术要求生产的测绘成果。 　５ ． 允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。 　　第九条　 　 　 甲方违约责任　１ ． 合同签订后， 由于甲方原因而终止合同， 甲方已按合同约定交付定金的， 无权请求返还定金。 乙方未进入外业采集数据工作程序前， 甲方无权请求返还定金。 乙方已进入外业采集数据工作程序的， 甲方向乙方预先支付的测绘项目预付款（人民币　 　 　 　 　 　 　 　 元） 将不予返还。 　２ ． 如果由于甲方变更计划， 或提供的资料不准确， 或未按期提供测绘必需的资料或工 第 页 共 6 页 5 作条件而造成测绘工作的返工、 停工、 窝工或修改测绘成果， 甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用。 　３ ． 甲方未按约定支付乙方测绘项目预付款， 应按顺延天数和当期银行贷款利息向乙方支付违约金。 影响项目进度的， 甲方应承担顺延工期的责任， 并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。 　４ ． 如非测绘成果本身的质量问题， 甲方使用乙方提供的测绘成果而引致与第三方的纠纷， 均与乙方无关。 　 　５．　 由于甲方带测人员的疏忽造成误测而引起的全部责任， 由甲方负责。 　 　 　　　 　 　 　 第十条　 　 乙方违约责任　１ ． 合同签订后， 乙方擅自中途停止或解除合同， 乙方应当向甲方双倍返还定金， 并返还甲方预先支付的测绘项目预付款。 　　 　 　 　 ２ ． 在甲方提供了必要的工作、 生活条件， 乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿延期损失费， 每天的延期损失费按合同约定的测绘项目预付款的　 　 　 　 　 　 　 ％计算。 因天气、 交通、 政府行为、 甲方提供的资料不准确或非因乙方原因造成测绘成果延缓提交的， 乙方不承担赔偿责任。 　３ ． 乙方提供的测绘成果质量不合格的， 乙方应负责无偿予以重测或更正， 以达到质量要求。 由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责。 　　 　 　 　第十一条　 　 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。　　第十二条　 　 其他约定： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　第十三条　 　 本合同执行过程中的未尽事宜， 双方应本着实事求是、 友好协商的态度加以解决。 双方协商一致的， 签订补充协议。 补充协议与本合同具有同等效力。 补充协议与合同约定不一致的， 以补充协议为准。 　　第十四条　 　 因履行本合同发生的争议， 由当事人协商解决， 协商不成的， 由当事人选择以下第　 　 　 　 项作为争议解决方式：（一） 向广州仲裁委员会申请仲裁；（二） 向　 　 　 　 　 　 （请填写其他仲裁机构） 申请仲裁；（三） 向人民法院提起诉讼。 　　第十五条　 　 附则　　 　 　 　 １ ． 本合同由双方代表签字， 加盖双方公章或合同专用章即生效。 全部成果交接完毕和 第 页 共 6 页 6 测绘项目费用结算完成后， 本合同终止。 　２ ． 本合同一式＿＿＿＿份， 甲方＿＿＿＿份， 乙方＿＿＿＿份。 　　　　　　　　 　 　 　 定作人名称（盖章）： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 承揽人名称（盖章）： 　定作人住所： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 承揽人住所： 　　 　 　 　 邮政编码： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 邮政编码： 　　 　 　 　 联系人： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 联系人： 　　 　 　 　 电话： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 电话： 　　 　 　 　 传真： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 传　 　 真： 　　 　 　 　 开户银行： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 开户银行： 　　 　 　 　 银行帐号： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 银行帐号： 　　 　 　 　 法定代表人： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 法定代表人： 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （签字） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （签字） 　　 　 　 　 （委托代理人） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （委托代理人） 　以上便是水运工程施工监理合同范本的相关内容

对于工时制度，综合工时或不定时肯定不能同时执行，但不管执行哪个都是需要取得劳动部门的正式审批方可执行的，若你看到公司给你的劳动合同除了软件工程师劳动合同范本以外的“综合工时制”，你要先问清楚你们公司经过了审批没有，如果是审批过，那可以执行综合工时甚至是不定时。如果没有审批，那只能执行标准工时，企业自己约定的无效。