提问 18万律师在线解答
首页 > 法律咨询 > 江西法律咨询 > 宜春法律咨询 > 宜春工程款纠纷法律咨询 > 可以问一下建筑法规定的损失赔偿标准

可以问一下建筑法规定的损失赔偿标准

陈** 江西-宜春 工程款纠纷咨询 2022.06.25 21:00:58 352人阅读

可以问一下建筑法规定的损失赔偿标准

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
其他人都在看:
宜春律师 建设工程纠纷律师 宜春建设工程纠纷律师 更多律师>
最佳回复
咨询我
地区:四川-成都

结论:具体标准见回答。
解析:
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
法律依据:
《建筑法》第六十五条
发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的,责令改正,处以罚款。超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,处以罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处罚款;有违法所得的,予以没收。以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书,处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

2022-06-25 21:25:26 回复

根据你的问题解答如下,
一、建设工程窝工费,是指承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工,使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用。
二、根据《中华人民共和国合同法》有明确规定,其规定如下并为窝工索赔的法律基础:
1、第二百七十八条:隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
2、第二百八十三条:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
建设工程监理
16930人阅读

建设工程监理,是建设行为中为相应机构提供的的一种专业化服务,那么建设工程监理条例规范内容有哪些,建设工程监理实施原则是什么,建设工程监理合同书范本怎么写呢,以及建设工程监理的性质是什么?更多相关内容快进来了解一下吧!

拖欠货款纠纷代理词
13066人阅读

有时会遇到拖欠货款情况,私下沟通不能解决问题,只能通过诉讼方法解决问题,律图拖欠货款纠纷代理词百科栏目,为你介绍拖欠货款纠纷代理词相关法律,来了解一下吧!

工程欠款
13936人阅读

今天小编来为大家介绍工程欠款追讨相关知识, 律图工程欠款百科栏目,为你解读工程欠款诉讼时效有哪些,工程欠款司法解释有哪些,以及工程欠款怎么追讨等内容,来了解一下吧!

工程款支付申请
68344人阅读

在有关工程的招投标过程中,投标单位拿到中标通知书后,需在规定期限内各方签订合同并备案,然后在期限内完成项目施工,这就涉及到工程款的问题了,快来和小编来了解一下吧!

工程款税率
20614人阅读

在工程进行中,在合同中规定了工程款的支付方式,那么工程款税率在法律上是如何规定的呢,比如个人工程款税率、营改增工程款税率等,更多内容尽在律图,快和小编来了解一下吧!

优质咨询 热门知识 热门专题 热点推荐
律师认证

律师三重认证,为您找到更真实、更可靠的律师!

点击查看
律师诊断

免费享受最专业的问题诊断分析方案!

免费体验
  • 用户 ****评价孟凡永律师:

    谢谢孟律师解答,感谢

    综合评分:5 江苏-徐州
  • 用户 ****评价徐正杨律师:

    专业

    综合评分:5 江苏-南京
  • 用户 ****评价王兆阳律师:

    真实可靠

    综合评分:5 江苏-南京

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多建设工程纠纷资讯

微信扫一扫