朱某它在2019年与江苏某经济发展有限公司签订了《商品房买卖合同》,付了全款,可房子却逾期1000多天仍未交付。多次协商无果后,朱某决定委托江苏京时唯律师事务所的刘智律师维权。刘智律师开始执业,承办大量刑事及民商事案件,在公司纠纷等领域经验丰富。
理清诉求,直面抗辩
刘智律师接手案件后,仔细梳理了朱某的诉求,确定了诉讼请求。庭审中,开发商辩称逾期交房是疫情不可抗力所致,应扣除疫情期间,且额外赔偿属于重复赔偿,资金困难无力支付。刘智律师并未慌乱,它逐页研究合同条款、会议纪要等资料,对比疫情期间项目实际停工记录。
精准代理,据理力争
针对开发商的抗辩,刘智律师发表核心代理意见。它指出,疫情虽属不可抗力,但扣减期间应结合实际停工情况合理认定,不能无依据大幅扣减。同时,会议纪要是合法有效的补充合同,额外赔偿并非重复计算,开发商资金困难不能免除赔偿责任。刘智律师在法庭上条理清晰地阐述观点,每一个论据都有详细的资料支撑。
判决胜诉,权益保障
江苏省句容市人民法院经审理,采纳了刘智律师的核心代理意见。法院结合疫情因素,酌情扣减4个月逾期天数,判令开发商支付逾期交房违约金10万多元,另行支付逾期交房赔偿金2万元左右。朱某最终成功获赔违约金及赔偿金合计10多万元,远超原诉讼请求的违约金金额。
刘智律师执业至今,凭借扎实的法律知识和严谨的办案态度,为众多当事人争取到了合法权益。它不负所托,用专业能力守护着每一位委托人的利益。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
网站地图