首页 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 施工合同纠纷 > 合同到期工程没完工有赔偿吗

合同到期工程没完工有赔偿吗

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2025.11.07 · 1207人看过
导读:合同到期工程未完工是否赔偿要看合同约定与具体情形。若承包方无正当理由逾期完工构成违约,发包方有权依约要求赔偿。若因发包方原因致工程未完工,承包方无需赔偿还可索赔。因不可抗力等不可归责双方的原因导致的,双方按公平原则分担损失,互不担责。
合同到期工程没完工有赔偿吗

一、合同到期工程没完工有赔偿

合同到期工程未完工是否有赔偿需看合同约定和具体情形。若合同明确约定完工时间及逾期完工的赔偿责任承包方无正当理由未按时完工,构成违约,发包方有权按约定要求其承担赔偿责任,如支付违约金赔偿损失等。 若因发包方原因,如未按时提供施工条件、变更设计等致工程未完工,承包方不仅无需赔偿,还可要求发包方赔偿停工、窝工等损失。若因不可抗力等不可归责于双方的原因导致,通常双方按公平原则分担损失,互不承担赔偿责任。

二、合同到期工作两月被辞退咋补偿

合同到期后继续工作两个月被辞退,可获相应补偿。合同到期未续签却继续用工,形成事实劳动关系。 若单位无合法理由辞退,属违法解除劳动关系,应支付赔偿金,标准为经济补偿的二倍。经济补偿按劳动者在本单位工作年限计算,每满一年支付一个月工资;六个月以上不满一年按一年算;不满六个月支付半个月工资。此情形下工作超一个月不满一年未签书面合同,自用工第二个月起,单位应向劳动者每月支付二倍工资。所以你能主张一个月二倍工资及相应赔偿金。可先和单位协商,协商不成可申请劳动仲裁维权。

三、合同到期工厂辞退员工有补偿吗

合同到期工厂辞退员工,一般需支付经济补偿。根据法律规定,除工厂维持或提高劳动合同约定条件续订劳动合同,员工不同意续订的情形外,劳动合同期满终止固定期限劳动合同的,工厂应向员工支付经济补偿。 经济补偿按员工在本单位工作的年限计算,每满一年支付一个月工资;六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,支付半个月工资。月工资指员工在劳动合同解除或终止前十二个月的平均工资。若工厂拒绝支付,员工可通过协商、申请劳动仲裁等方式维权。

合同到期工程却没完工,赔偿问题较为复杂。首先要看合同中对于这种情况有无明确约定,若有约定则按约定执行赔偿。若无约定,就要考量未完工给对方造成的实际损失,包括工期延误导致的额外费用、预期利益损失等。比如因工程未完工致使对方无法按时投入使用,产生的租金损失等也可能要求赔偿。你是否正面临合同到期工程未完工的赔偿纠纷呢?要是对赔偿范围、赔偿方式等还有疑问,点击网页底部的“立即咨询”按钮,专业律师将为你详细解读相关法律规定,帮你理清赔偿思路,维护自身合法权益。

网站地图
更多

施工合同纠纷最新文章

遇到施工合同纠纷问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询