提问 15万律师在线解答
首页 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 施工合同纠纷 > 工程索赔费用怎么计算

工程索赔费用怎么计算

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图与@郑晓龙律师联合整理 · 2022.03.28 · 82544人看过
导读:索赔费用的计算方法有:实际费用法、总费用法和修正的总费用法。索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用。

{ArticleTitle}

工程索赔费用怎么计算

费用索赔以补偿实际损失为原则,对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证明,并在索赔报告中出具这些证据律师提醒您:没有证据,索赔要求不能成立。

1、索赔费用的组成。

(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。

法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。

(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。

(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

(4)分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。

(5)工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。

(6)利息。索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息;由于工程变更的工程延误增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。这些利息的具体利率,有这样几种规定:按当时的银行贷款利率;按当时的银行透支利率;按合同双方协议的利率。

(7)总部管理费。主要指工程延误期间所增加的管理费。

(8)利润。由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔,承包人可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致,即在直接费用的基础上增加原报价单元中的利润率,作为该项索赔的利润。

2、索赔费用的计算方法。

索赔金额的计算方法很多,各个工程项目都可能因具体情况不同而采用不同的方法,主要有三种。

(1)总费用法。计算出索赔工程的总费用,减去原合同报价,即得索赔金额。这种计算方法简单但不尽合理,因为实际完成工程的总费用中,

可能包括由于承包人的原因(如管理不善,材料浪费,效率太低等)所增加的费用,而这些费用是属于不该索赔的;另一方面,原合同价也可能因工程变更或单价合同中的工程量变化等原因而不能代表真正的工程成本。凡此种种原因,使得采用此法往往会引起争议,故一般不常用。

但是在某些特定条件下,当需要具体计算索赔金额很困难,甚至不可能时,则也有采用此法的。这种情况下,应具体核实已开支的实际费用,取消其不合理部分,以求接近实际情况。

(2)修正的总费用法。原则上与总费用法相同,计算对某些方面作出相应的修正,以使用结果更趋合理,修正的内容主要有:一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段,而不是整个工期。二是只计算在该时期内受影响项目的费用,而不是全部工作项目的费用。三是不直接采用原合同报价,而是采用在该时期内如未受事件影响而完成该项目的合理费用。根据上述修正,可比较全理地计算出索赔事件影响,而实际增加的费用。

(3)实际费用法。实际费用法即根据索赔事件所造成的损失或成本增加,按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。

这种方法比较复杂,但能客观地反映施单位的实际损失,比较合理,易于被当事人接受,在国际工程中被广泛采用。实际费用法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值的一种方法,通常分三步:第一步,分析每个或每类索赔事件所影响的费用项目,不得有遗漏。这些费用项目通常应与合同报价中的费用项目一致。第二步,计算每个费用项目受索赔事件影响的数值,通过与合同价中的费用价值进行比较即可得到该项费用的索赔值,第三步将各费用项目的索赔值汇总,得到总费用索赔值。

根据小编的介绍,相信现在大家都已经知道工程索赔费用是如何计算的了。实践中,发生工程索赔的事件很多,但解决起来并不是那么容易的事情。其过程是很负责的,包括相关证据的提供等等。必要时,可以聘请律图网站专业律师来帮助你处理相关事情。

延伸阅读:
有法律问题?北京律师为您在线解答
展开全文
看完仍有疑问?想要更详细的答案?
更快速 更准确 更全面

更多#施工合同纠纷相关

加载更多
更多

施工合同纠纷热门文章

  • 1、合同条款签订应严密、有效。2、加强勘察设计管理资料。3、施工图预算要全面、准确、合法、有效。4、在施工过程中,要严格执行现场签证制度.监理工程师应做到守法、诚信、公正、科学。
    14363次阅读2022.03.28
  • 建筑工程合同纠纷具有如下特点:第一,法律关系比较复杂;第二,对于法官和律师专业性要求非常高。第三,证据繁多。第四,标的额相对比较大。由于建筑工程合同纠纷有上述特点,往往在案件审理的过程中,会遇到许多难题。在代理标的相对比较大的建筑工程合同纠纷案时,原则上都要求原告向法院申请财产保全。
    15530次阅读2022.03.28
  • 招标投标法中有两种情形将导致建设施工合同无效。1、应当招标而未招标的。2、中标无效的(二)通过招标投标但未获得合理低价。防范对策。招标人要求投标人支付投标保证金。
    7017次阅读2022.03.28
  • 承包方就是指承包项目的乙方,它和发包发是相对的。例如;甲方有一个项目需要找一个承包单位(也就是乙方)来做。甲方就得把这个项目发包给乙方,甲方称之为“发包方”,乙方承包该项目,则称之为“承包方”。承建方就是负责接下这个工程,进行施工的单位或者法人。
    58980次阅读2022.03.28
  • 公路总承包资质分为特级、一级、二级和三级。每个级别的资质所承包的业务范围也是不同的。公路工程施工总承包一级资质承包范围是非常重要的,获得对应资质之后要了解承包范围,才能更好的处理细节,制定发展方向。
    45613次阅读2022.03.28
遇到施工合同纠纷问题?
律图专业律师 处理更可靠
快速咨询

想获取更多建设工程纠纷资讯

微信扫一扫

想获取更多建设工程纠纷资讯

微信扫一扫